• 帮助中心

  • ADADADADAD

    最新,技术咨询,合同,十六

    最新技术咨询合同(十六篇)[ 7号文库 ]

    7号文库 时间:2024-10-13 14:15:14 热度:0℃

    作者:文/会员上传 下载docx

    简介:

    合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整

    以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

    合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

    技术咨询合同篇一

    中国公司(以下简称“甲方”)为一方,××国××公司(以下简称“乙方”)为一方,双方就工程的技术咨询服务,授权双方代表按下列条款签订本协议书:

    1、坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。

    2、大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。

    3、库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。

    1、乙方应于年月份内派遣3名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行25天的技术咨询服务,派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。

    2、乙方专家应到现场考察,并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题,在离开中国前,向甲方提出咨询报告初稿,并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式五份,报告内容应包括附件一所列内容,并用英文书就。

    3、乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为二十五个日历日(包括四个旅途日和三个周末日),每周工作六天,每天工作八小时。

    4、专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。

    5、乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后,应以电传通知甲方如下内容:报告寄出日期、邮单号。

    6、技术咨询报告如在邮寄途中丢失,乙方接到甲方通知后立即免费补寄。

    1、考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务,甲方支付给乙方一笔总费用,其金额为美元(大写美元整)。

    2、为乙方3名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通。

    3、提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。

    4、提供在中国工作所需的翻译人员。

    5、协助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并提供方便。

    五、费用的支付

    1、本协议书的费用以美元支付。

    2、本协议总金额25%,计××美元,在乙方派出的专家到北京后,甲方凭收到下列单据,经审核无误后3天内通过北京中国银行和×国商业银行向乙方支付。

    a、××发展有限公司北京办事处出具的以甲方为受益人金额为协议总金额25%计(美元)不可撤销的.保证函正副本各一份(保证函格式见本合同第二号附件)。

    b、商业发票正本一份、复印本五份。

    3、本协议总金额75%,计××美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后,甲方凭收到下列单据,经审核无误后不迟于天通过北京中国银行和×国商业银行向乙方支付。

    a、商业发票正本一式六份。

    b、即期汇票一式两份。

    c、邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份。

    六、凡在中国以外所发生的一切银行费用由乙方承担。在中国发生的一切银行费用由甲方承担。

    七、双方应对互相提供的一切资料给予保密,未经对方书面同意不得向第三者透露。

    八、税费

    1、中国根据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费,由甲方支付。

    2、中国根据现行(中华人民共和国个人所得税法)对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付。

    3、中国境外课征有关执行本协议所发生的一切税费将由乙方支付。

    九、甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。

    十、执行本协议的一切文件与资料应以英文书写并采用公制。

    十一、本协议书经双方签字后需经中国批准才能生效。本协议以英文写成一式两份,双方各执一份,具有同等效力。

    十二、双方法定地址

    中国公司

    地址:_________________

    电传:_________________

    ×国公司

    地址:_________________

    电传:_________________

    甲方代表签字:_________________

    乙方代表签字:_________________

    中国公司×国公司

    附件

    不可撤销的保证函(格式)

    受益人:中国公司

    ____年_______月______日

    关于贵公司与×公司(以下简称乙方)于年月日签订的总金额为美元的第号协议书(以下简称协议书),我办事处愿对乙方向贵公司完全履行上述协议所规定的义务负责下列保证责任:

    我们保证责任范围为上述协议总金额的25%即美元,如果贵公司书面通知乙方未能按照上述协议规定向贵公司履行协议义务而要求退款时,我办事处在接到上述通知后3天内,无条件地将贵公司按上述协议书第五章第二条规定已支付给乙方的金额计美元整退还给贵公司,本保证函自即日起生效,有效期到乙方全部履行本协议义务之日终止。

    技术咨询合同篇二

    日期:____年______月_______日

    中国公司(以下简称“甲方”)为一方,××国××公司(以下简称“乙方”)为一方,双方就工程的技术咨询服务,授权双方代表按下列条款签订本协议书:

    1、坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。

    2、大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。

    3、库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。

    1、乙方应于年月份内派遣3名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行25天的技术咨询服务,派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。

    2、乙方专家应到现场考察,并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题,在离开中国前,向甲方提出咨询报告初稿,并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式五份,报告内容应包括附件一所列内容,并用英文书就。

    3、乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为二十五个日历日(包括四个旅途日和三个周末日),每周工作六天,每天工作八小时。

    4、专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。

    5、乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后,应以电传通知甲方如下内容:报告寄出日期、邮单号。

    6、技术咨询报告如在邮寄途中丢失,乙方接到甲方通知后立即免费补寄。

    1、考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务,甲方支付给乙方一笔总费用,其金额为美元(大写美元整)。

    2、为乙方3名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通。

    3、提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。

    4、提供在中国工作所需的翻译人员。

    5、协助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并提供方便。

    五、费用的支付

    1、本协议书的费用以美元支付。

    2、本协议总金额25%,计××美元,在乙方派出的专家到北京后,甲方凭收到下列单据,经审核无误后3天内通过北京中国银行和×国商业银行向乙方支付。

    a、××发展有限公司北京办事处出具的以甲方为受益人金额为协议总金额25%计(美元)不可撤销的.保证函正副本各一份(保证函格式见本合同第二号附件)。

    b、商业发票正本一份、复印本五份。

    3、本协议总金额75%,计××美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后,甲方凭收到下列单据,经审核无误后不迟于天通过北京中国银行和×国商业银行向乙方支付。

    a、商业发票正本一式六份。

    b、即期汇票一式两份。

    c、邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份。

    六、凡在中国以外所发生的一切银行费用由乙方承担。在中国发生的一切银行费用由甲方承担。

    七、双方应对互相提供的一切资料给予保密,未经对方书面同意不得向第三者透露。

    八、税费

    1、中国根据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费,由甲方支付。

    2、中国根据现行(中华人民共和国个人所得税法)对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付。

    3、中国境外课征有关执行本协议所发生的一切税费将由乙方支付。

    九、甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。

    十、执行本协议的一切文件与资料应以英文书写并采用公制。

    十一、本协议书经双方签字后需经中国批准才能生效。本协议以英文写成一式两份,双方各执一份,具有同等效力。

    十二、双方法定地址

    中国公司

    地址:_________________

    电传:_________________

    ×国公司

    地址:_________________

    电传:_________________

    甲方代表签字:_________________

    乙方代表签字:_________________

    中国公司×国公司

    附件

    不可撤销的保证函(格式)

    受益人:中国公司

    ____年_______月______日

    关于贵公司与×公司(以下简称乙方)于年月日签订的总金额为美元的第号协议书(以下简称协议书),我办事处愿对乙方向贵公司完全履行上述协议所规定的义务负责下列保证责任:

    我们保证责任范围为上述协议总金额的25%即美元,如果贵公司书面通知乙方未能按照上述协议规定向贵公司履行协议义务而要求退款时,我办事处在接到上述通知后3天内,无条件地将贵公司按上述协议书第五章第二条规定已支付给乙方的金额计美元整退还给贵公司,本保证函自即日起生效,有效期到乙方全部履行本协议义务之日终止。

    技术咨询合同篇三

    合同编号:

    甲方:_________________(以下简称甲方)

    法定代表人:

    乙方:_________________(以下简称乙方)

    法定代表人:_________________

    丙方:_________________

    根据《中华人民共和国合同法》,就甲丙方聘任乙方提供商业咨询服务事宜,三方协商一致,签订合同如下:

    一、服务范围

    对甲方向丙方项目的可行性、实际操作及风险等相关事宜提供商业咨询服务。

    二、甲方和丙方责任

    为保证乙方有效提供咨询服务:

    1、甲、丙方应当指派相关人员配合乙方进行所需资料的收集和联络工作,并保证全面真实地向乙方提供委托事项的有关情况和材料;

    2、甲方应当按照本合同约定支付咨询服务费。

    三、乙方责任

    1、针对甲、丙方提出的项目相关事宜的咨询,就其可能涉及到的可行性、实际操作程序、风险性等,通过电话、邮件或传真等形式提供咨询服务;

    2、乙方对办理甲、丙方事项和甲、丙方提供的材料及甲、丙方的商业秘密负有保密责任。未经甲、丙方许可,乙方不得向任何第三方披露甲方的保密信息。

    四、费用

    1、三方同意:若本合同第一条所涉项目未成功的.,无需支付咨询服务费;若本合同第一条所涉项目成功的,本合同所涉商业咨询服务费全部由甲方承担,并按照以下方式第种方式支付:

    方式一:在本合同签订之日起日内,由甲方一次性支付至乙方指定账户。

    方式二:由甲方每月按双方项目总额的%向乙方支付咨询服务费。

    2、甲方未按约定时间支付咨询服务费的,每逾期一天,甲方应按逾期付款总金额每天万分之五的标准向乙方支付逾期付款违约金。

    五、争议解决方式

    因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议,合同各方应本着友好之原则协商解决;协商不成的,任何一方有权本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼,本合同签订地为。

    六、其他

    1、本合同一式叁份,三方各执一份。

    2、本合同从三方签字之日起生效,履行完毕即告终止。

    3、在合同履行过程中,若需变更合同条款,须经三方协商同意,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

    甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

    法定代表人:_________________法定代表人:

    丙方:_________________

    签署日期:______年______月____日

    技术咨询合同篇四

    合同编号:

    技术咨询项目:

    委托方:(技术咨询合同的委托方,以下称甲方)

    法定代表人:

    法定地址:

    邮政编码:

    联系电话:

    顾问方:(技术咨询合同的受托方,以下称乙方)

    法定代表人:

    法定地址:

    邮政编码:

    联系电话:

    年月 日

    序文

    鉴于甲方(委托方)需要就__________________技术项目向乙方(顾问方)咨询;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供咨询意见;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,同意就以下条款订立本合同,共同信守执行.

    正文

    第一条咨询项目名称

    1.1本合同的技术咨询项目名称为:(本合同所涉及到的技术咨询项目的名称)

    1.2技术咨询合同的项目名称应使用简明,准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征,并且项目名称一定要与内容相一致,尽量使用规范化的表述,如关于______________技术的技术咨询合同.

    1.3甲乙双方可以就有关科学技术与经济,社会协调发展的软科学研究项目;促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目;其他专业技术项目订立技术咨询合同.

    第二条咨询的内容,形式和要求

    2.1本合同的履行标的不是技术成果,而是供委托方决策和选择的咨询报告,即顾问方为委托方就科学研究,技术开发,技术改造,成果推广,工程设计,科技管理等科技项目提出的建议,意见和方案.

    2.2本合同顾问方就委托方的某项特定技术项目向委托方提供咨询报告,其工作内容如下:

    (1)可行性论证:即对某项特定的经济技术项目实施的技术先进性,经济合理性进行综合分析,计算和评价,从而确定该项目是否成功和发展的可能.

    (2)技术预测:即对咨询技术项目的发展趋势进行展望与预测,主要是对新技术,新设备,新工艺,新材料,新产品的发展动态,以及这些技术的发展对某些产品需求的影响的预.

    (3)专题技术调查:即针对咨询技术项目的技术要求,采取多种方式对专题资料,数据的考查与收集工作.

    (4)分析评价报告:即对某项技术的发展给社会带来的积极作用和消极作用进行全面分析研究和全面评价工作.

    2.3顾问方向委托方提供的咨询报告应当符合以下三个条件:

    (1)咨询报告是对特定技术项目的分析,论证,评价,调查和预测的报告或意见;

    (2)以可行性论证,技术预测,专题技术调查,分析评价报告或意见的形式提交;

    (3)应达到合同约定的科技水平,对委托方有相应的参考价值.

    2.4委托方和顾问方约定顾问方提交的咨询报告应达到以下要求:(双方对咨询报告所应达到的要求的约定)

    2.5本合同所称的"咨询报告达到合同约定的要求"仅指咨询报告达到合同约定的形式内容和通过约定的验收方法,不能扩大理解为保证委托方按咨询报告实施达到理想的经济效益和社会效益.

    第三条履行期限,地点和方式

    3.1本合同的履行期限是指奉合同从开始履行到履行完毕的具体时日.双方约定各自的履行期限为:(如委托方在本合同生效后_______日内向顾问方提交有关咨询资料和数据;顾问方应在本合同生效后_______日内完成咨询报告并提交给委托方等)如双方未约定履行期限,义务方可以随时履行,权利方也可以随时要求对方履行,但应给对方必要的准备时间.

    3.2本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地,也可以约定在顾问方所在地,或者双方同意的其他地点.如果约定不明确,则推定在顾问方所在地履行.

    3.3本合同的履行方式可以约定采用顾问方向委托方提交可行性论证,技术预测,专题技术调研及分析评价报告等方式.

    第四条委托方的协作事项

    4.1委托方的协作事项是指为了使顾问方顺利开展咨询工作,委托方应向顾问方提供必要的工作条件,技术背景资料等.

    4.2委托方应协作的事项主要有以下几个方面:

    (1)阐明咨询的问题,向顾问方提供技术背景材料及有关技术,数据;

    (2)根据顾问方的要求补充说明有关情况,追回有关资料,数据;

    (3)提供给顾问方的技术资料,数据有明显错误和缺陷,应及时修改,完善;

    (4)为顾问方进行调查论证提供必要的工作条件.

    4.3双方约定委托方应向顾问方提供以下咨询资料和数据:(委托方应提供的技术背景材料和有关技术,数据)

    4.4双方约定委托方应向顾问方提供以下工作条件:(委托方应提供的工作条件)

    4.5以上协作事项应约定的明确具体,要尽量写明提供资料及工作条件的具体时间,内容,数量和方式等.

    第五条技术情报和资料的保密

    5.1本合同内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的,应在合同中载明秘密事项的范围,密级和保密期限以及各方承担的保密义务.

    5.2委托方提供的技术资料,数据需要保密的,应当在合同中约定保密范围的期限.合同没有约定的,委托方不得干预顾问方引用,发表和向第三者提供.

    5.3双方可以约定不论合同是否变更,解除或者终止,合同保密条款不受其限制而继续有效,各方均应继续承担约定的保密义务.

    第六条验收,评价方法

    6.1鉴于技术咨询合同的验收比较特殊,其成果大都属于软科学范畴,在某种程度上具有无形,不可操作的特点,其验收标准一般无法以硬指标衡量,故双方应本着科学,公正,实事求是的原则,严格按照合同约定的要求进行验收,不能过于苛刻或显失公平.

    6.2双方可以在合同中约定对咨询报告和意见的验收或者评价方法,可以约定采用鉴定会,专家评估的方法验收,也可以约定以委托方单方认可视为验收通过.但不论采用何种方式验收都应由验收方出具书面验收证明.

    6.3如果双方在合同中没有约定验收或评价方法,则按照合同实用的一般要求组织鉴定.

    第七条报酬及其支付方式

    7.1在技术咨询合同中,技术咨询的经费统称为报酬,双方应明确约定报酬的金额.在本合同中委托方应向顾问方支付报酬________元人民币.

    7.2双方约定报酬的支付方式和期限为:(可以约定采用一次总付,分期支付等方式支付,并明确约定支付期限)

    7.3双方可以约定在合同履行过程中,顾问方进行必要的调查研究,分析论证,试验测定活动经费如果不包含在合同报酬中,其费用应由哪一方支付,支付的金额及方式.

    第八条违约责任

    8.1委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料,影响顾问方工作进度和质量的,所支付的报酬不得追回,未支付的报酬应当如数支付.

    8.2委托方未按照合同约定支付报酬的,应当补交报酬,并支付违约金或者赔偿损失.

    8.3委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料,或者迟延提供合同约定的数据和资料,或者所提供的数据,资料有严重缺陷,影响工作进度和质量的,应当如数支付违约金或者赔偿损失.

    8.4委托方逾期两个月不提供或者不补充有关技术资料,数据和工作条件,导致顾问方无法开展工作的,顾问方有权解除合同,委托方应当支付违约金或者赔偿损失.

    8.5顾问方未按期提出咨询报告或者提出的咨询报告不符合合同约定的,应当减收或者免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失.

    8.6顾问方迟延提交咨询报告和意见的,应当支付违约金;咨询报告和意见不符合合同约定条件的,应当减收或者免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失.

    8.7顾问方不提交咨询报告和意见,或者所提交的咨询报告和意见水平低劣,无参考价值的,应当免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失.

    8.8顾问方在接到委托方提交的技术资料和数据之日起两个月内,不进行调查论证的,委托方有权解除合同.顾问方应当返还已收的报酬,并支付违约金或者赔偿损失.

    第九条争议的解决办法

    9.1甲乙双方在履行本合同的.过程中一旦出现争议,可以根据自愿选择协商,调解,仲裁或者诉讼的方式解决争议.

    9.2争议发生后,双方应本着平等自愿的原则,按照合同的约定分清各自的责任,采用协商的办法解决争议.

    9.3若双方不愿协商或者协商不成的,可以将争议提交双方共同指定的第三者进行调解解决.

    9.4若双方协商,调解不成的或者不愿协商,调解的,可以约定将争议提交____________仲裁委员会仲裁解决.

    9.5.双方也可以约定不通过仲裁,直接向法院提起诉讼,通过诉讼的方式解决争议.

    第十条有关名词和术语的解释

    10.1技术咨询:是指精通某方面知识的专家或由各类学科专家组成的智囊团,运用所拥有的知识,为委托方提供智力服务的行为.

    10.2技术咨询合同:是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证,技术预测,专题技术调查,分析评价报告所订立的合同.

    10.3可行性论证:是指对某项特定的技术项目实施的技术先进性,经济合理性进行综合分析,计算和评价,从而确定该项目是否成功和发展的可能.

    10.4技术预测:是指对咨询技术项目发展趋势进行展望与预测,主要是对新技术,新设备,新工艺,新材料,新产品的发展动态,以及这些技术的发展对某些产品需求影响的预测.

    10.5专题技术调查:是指针对咨询项目的技术要求,采取多种方式对专题资料,数据的考查与收集工作.

    10.6分析评价报告:是指对某项特定技术的发展给社会带来的积极作用和消极作用进行全面分析研究和全面评价工作.

    10.7技术咨询合同的的标的:是指合同约定的特定技术项目提供决策咨询意见的工作成果.

    10.8技术咨询合同标的的范围:包括与科技,经济,社会协调发展相关的软科学研究项目,与促进科技进步和管理相关的特定技术项目以及具体的专业性项目.

    附文

    第十一条本合同经双方签字,盖章后生效;如需经有关部门批准的,以有关部门的批准日期为合同生效日.

    第十二条本合同未尽事宜,由双方协商解决.

    第十三条本合同一式________份,甲乙双方和有关批准部门各执一份.

    甲方:(签章)乙方:(签章)

    法定代表人: 法定代表人:

    日期:日期:

    审批部门意见:

    审批部门:(签章)

    日期:

    技术咨询合同篇五

    甲方(委托方):_________________

    乙方(受托方):_________________

    为了,根据国家有关法律、法规,甲、乙双方本着互相配合、讲求效率、诚实信用的原则,就甲方委托乙方完成项目的有关事宜,签订本合同书。

    1、(内容见本合同书附件一)

    2、(内容见本合同书附件二)

    3、

    1、第一阶段:完成《xx》,限期为自合同书签订之日起个工作日。

    2、第二阶段:完成《xx》,限期为个工作日。

    3、第三阶段:完成《xx》,限期为个工作日。

    4、上述工作在程序上顺延,但实际执行中有一定的交叉,总体累计时间不超过个工作日。

    乙方在各阶段规定期限内完成既定任务,取得阶段成果后报送甲方审定,甲方审定或要求乙方修订的时间不在限定期限内,审定通过后,由联络人以书面形式予以确认,确认之日为下一阶段期限起始日。

    1、合同总金额为万元人民币。

    2、付款方式:

    (1)自本合同书签订之日起日内,甲方支付预付金万元。

    (2)第一阶段任务完成并审定通过后日内,付万元。

    (3)第二阶段任务完成并审定通过后日内,付万元。

    3、工作费用分担:乙方去甲方处工作往返路费乙方承担,在甲方处工作的交通、食宿费用由甲方承担。

    1、指派专人(须书面指定),作为联络人,负责与乙方联络并协助乙方工作;

    2、为乙方工作及时提供所需的背景材料和信息;

    3、为乙方各阶段成果提出指导性要求,并在审定通过后及时给予书面确认;

    4、及时向乙方支付报酬;

    5、如果就委托项目内容、期限作出了原则性改变的决策,应及时通知乙方,并采取适当措施,便于乙方及时调整工作。

    1、由担任专家组总负责人,指派担任专门联络人;

    2、按进度计划完成各阶段任务,保证质量,及时报审;

    3、按甲方提出的指导性要求修改和完善各阶段成果;

    4、自本合同规定的项目完成后,提供年的.咨询服务,期间费用按本合同书第四条第3款执行;期间的专题培训、讲课费用另议另计;

    5、保守甲方的商业机密,未经甲方同意,不得向第三方透露本合同履行过程中涉及的保密内容。

    1、成果归属甲方所有;

    2、乙方对成果冠名宣传的权利。

    1、由于甲方原因致使本合同无法履行或中断,应承担违约责任,并支付当期款项,无权要求返还预付金;

    2、由于乙方原因推延进度,每推延一日向甲方支付当期款项万分之三的违约金;

    3、由于乙方原因中断本协议履行,乙方无权要求当期款项,并返还预付金。

    1、本合同履行完毕自动终止;

    2、一方违约并承担责任后自动终止;

    3、任何一方无权单方面要求中止。待双方协商一致后,签定终止协议;

    4、甲、乙双方同意终止时须以书面形式确定。

    十一、本合同正本一式六份,甲、乙双方各持三份(本合同附件为本合同有效组成部分)同具法律效力,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

    附件一:《xxx》(项目建议书内容)

    附件二:《xxx》

    甲方:_________________公章:_________________

    地址:_________________邮编:_________________

    电话:_________________

    法定代表人:_________________

    乙方:______________公章:_________________

    地址:_________________邮编:_________________

    电话:_________________

    法定代表人:_________________

    _____年_____月______日

    技术咨询合同篇六

    合同编号:______科技合字()第______号

    项目名称:_________________________________________________________

    _________________________________________________________

    委托方:(公章)___________________________________________________

    (甲方)

    顾问方:(公章) __________________________________________________

    (乙方)

    中介方:(公章) __________________________________________________

    合同登记机关:(公章)_____________________________________________

    签订日期:______年______月______日

    有效期限:______年______月______日至______年______月______日

    一、具体咨询内容

    ______________________________________________________________

    二、委托方应提供给顾问方的文件、提供文件的'期限以及其他委托方应予协作的事项

    ______________________________________________________________

    三、对顾问方完成的技术报告的具体要求

    ______________________________________________________________

    四、技术情报和资料的保密

    ______________________________________________________________

    五、顾问方完成技术报告的时间期限

    ______________________________________________________________

    六、验收、评价方法

    ______________________________________________________________

    七、报酬及其支付方式、支付时间

    ______________________________________________________________

    八、违约责任

    ______________________________________________________________

    九、争议的解决办法

    ______________________________________________________________

    委托方

    (公章)

    负责人:

    地 址

    电 话

    帐 号

    开户银行

    顾问方

    (公章)

    负责人:

    地 址

    电 话

    帐 号

    开户银行

    中介方

    (公章)

    负责人:

    地 址

    电 话

    帐 号

    开户银行

    鉴证单位

    意见:

    (公章) 负责人:

    年 月 日

    公证单位

    意见:

    (公章) 负责人:

    年 月 日

    本合同一式____份。其中委托方____份,顾问方____份,中介方____份,鉴证单位____份,公证单位____份,承接方所在地技术市场管理机构2份(其中1份报____技术市场管理办公室)。

    [说明]

    关于“验收、评价方法”,在通常的情况下,双方当事人可以约定通过一定形式的评估会、学术讨论会,对咨询报告作出评价。

    技术咨询合同篇七

    甲 方:

    法定代表人或负责人: 地 址: 电 话:

    乙 方:

    法定代表人或负责人: 地 址: 电 话:

    经双方友好协商,甲方聘请乙方为公司及 项目的企业运营及相关广告推广提供顾问咨询服务(以下简称“本项目”),双方本着平等互利的原则,特签订如下合同,以资共同信守。

    1、 定义

    1.1 本合同中

    (a) “本合同”指合同正文及其附件,以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分,与合同正文具有同等效力。 (b) “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

    (c) “ 咨询服务”指附件二(详见附件2)中订立的咨询服务内容,以及本合同第10条规定的附加咨询服务。

    (d) “书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文(包括电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

    (e) 本合同中的“天”指日历天,年、月、日均以公历计算。

    1.2 本合同中的各标题仅作为参考之用,不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。

    甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中,所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。

    3、 文件效力

    如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的,以合同附件为准,但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。

    4、 禁止转让

    未经对方书面同意,任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利,也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。

    5、 本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效:

    5.1 经合同双方共同签署;

    5.2 甲方依照附件一(详见附件1)中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。

    6、 开始咨询服务

    乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。

    7、 合同变更

    双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃,都必须书面进行,且经合同双方签字盖章认可。

    8、 合同终止

    8.1 如不可抗力条件持续超过三十天,双方均可向对方发出通知书,然后终止本合同。

    8.2 本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应有的权利和义务。

    本合同除根据合同约定提前终止外,其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。

    10、 额外咨询服务

    合同执行过程中,甲方如要求乙方提供额外咨询服务的,应以书面形式提出,双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加乙方咨询服务费用及双方应履行的义务等事宜。

    11、 甲方的权力和义务

    11.1 甲方应按附件三(详见附件3)约定的内容和期限向乙方提供开展咨询服务工作所需的有关数据和资料;超过约定期限仍未提供的`,乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。

    11.2 甲方变更委托咨询服务项目、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改,因而造成乙方工作超出附件二(详见附件2)定义的服务范围和期限时,双方应视当时之实际情况,协商确定相应延期工作日,并根据乙方增加的工作量协商追加乙方咨询服务费事宜。

    11.3 甲方应按附件一(详见附件1)的约定向乙方支付咨询服务费用。因甲方自身原因导致延期支付的,则甲方应自约定支付期限届满之次日起向乙方支付违约金,每天按该期应付而未付金额的万分之二计算支付。当甲方在约定付款日期届满后三十日内仍然未能按照约定付款的(出现不可抗力或乙方违反本合同约定时除外),乙方有权单方解除本合同,同时,甲方应支付乙方在合同解除之日前已提供的服务所对应的咨询服务费。

    11.4 合同履行期间,甲方因其自身原因而要求终止或解除合同,乙方未开始咨询服务工作的,不退还甲方已付的预付款;在乙方按进度计划完成咨询成果的情况下,甲方应根据附件一(附件1)所约定的付款方式,以乙方阶段进度已完成的实际工作量或以月服务时间为一个阶段,不足一个阶段一半时,按该阶段费用的一半支付;超过一个阶段一半时,按该阶段费用的全部支付。

    11.5 甲方要求乙方暂停咨询服务的,甲方应提前七日书面通知乙方并说明理由和暂停期限,并按照乙方实际已完成的工作量,支付相应阶段的咨询服务费用,不足一半时,按该阶段费用的一半支付;超过一半时,按该阶段费用的全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过三十日,则乙方有权选择单独终止本合同。

    11.6 在任何情况下,甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

    11.7 合同履行期间,甲方的项目代表为(如需变更甲方应以书面形式通知乙方):

    姓名:职务: 手机: 电话: 传真: e-mail:

    12、 乙方的权力和义务

    12.1 乙方应按照国家及项目所在地地方政府颁发的规范、规定,并恰当地运用国际上先进科学的咨询技术,依照本合同的各项条款及附件二(详见附件2)约定的内容为甲方提供咨询服务,并提交咨询成果。

    12.2 乙方应按附件二(详见附件2)约定的时间提交咨询成果,如因乙方自身原因逾期,每逾期一天,乙方应承担该阶段合同费用万分之二的违约金。

    12.3 乙方应按附件二(详见附件2)约定的咨询服务范围及时间期限,对咨询成果进行相应必要的修改和完善。

    12.4 合同生效后,除本合同8.1、11.3、11.5款约定的情况外,乙方不得无故终止或解除合同。

    12.5 在任何情况下,乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

    12.6 合同履行期间,乙方的项目代表为(如变更乙方应以书面形式通知甲方):

    电话:传真: e-mail:

    13、 免责约定

    13.1 因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务,合同另一方不承担违约责任。

    甲方签名 :乙方签名:

    年月日 年月日

    技术咨询合同篇八

    甲方:

    乙方:

    根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

    第一条本合同有效期限为四个月,自____年____月____日起至____年____月____日止。

    第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任教育咨询员,负责在当地开展教育维权和教育咨询工作,开展定位教育和社会同步化双证教育的招生。

    第三条乙方应按照甲方的工作要求,认真负责开展工作,按时完成规定的招生数量。

    第四条在招生期间乙方完成____名/人的任务后,甲方应当支付工资____元/月,每超额一名奖励____元,每欠缺一名扣工资____元。招生工作结束后统一结算。本年度____月____日为开支日期。

    第五条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度,遵守职业道德,积极参加甲方组织的'培训,提高思想觉悟和工作技能。

    第六条乙方如严重违反规章制度,甲方可解除本合同。

    第七条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同应变更相关内容。

    第八条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。

    第九条经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。

    第十条乙方如违反本合同规定的条款,甲方有权解除合同,并在中国教育维权网上进行公示。

    第十一条甲方不能按照本合同规定提供劳动条件的,乙方有权随时通知甲方解除本合同。

    第十二条本合同期限届满,甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。

    第十三条甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的,除在规定的时间内全额支付乙方工资报酬外,还需加发相当于工资报酬百分之二十的经济补偿金。

    第十四条乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同,对甲方造成经济损失的,应按损失的程度依法承担赔偿责任。

    第十五条因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向劳动争议调解委员会申请调解;调解不成,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

    第十六条本合同未尽事宜或与今后国家、xx市有关规定相悖的,按有关规定执行。

    第十七条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

    甲方(盖章)乙方(签章)

    法定代表人性别

    委托代理人身份证号码

    地址家庭住址

    电话电话

    签订日期:签订日期:

    技术咨询合同篇九

    ______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1、项目名称:

    2、服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1、建设工程造价咨询合同标准条件;

    2、建设工程造价咨询合同专用条件;

    3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的.建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至年月日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委托人:(盖章)咨询人:(盖章)

    法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

    住所:_________________住所:_________________

    开户银行:_________________开户银行:_________________

    帐号:_________________帐号:_________________

    邮政编码:_________________邮政编码:_________________

    电话:_________________电话:_________________

    传真:_________________传真:_________________

    电子信箱:_________________电子信箱:_________________

    ___年______月______日

    技术咨询合同篇十

    本合同由委托咨询者(委托咨询方名称,以下简称为委托方)为一方,_________国际咨询公司(以下简称咨询者)为另一方,于_________年_________月_________日在中国_________签订。

    鉴于委托方意图从咨询者处得到完成_________项目的咨询服务,且咨询者已向雇主表明其拥有进行这项服务所要求的专业技术、人员和技术资源,并同意提供服务,双方特同意按以下条款签订本合同:

    除非合同中另有说明,本合同的下列术语具有以下含义:

    (a)委托方指_________(委托方名称);

    (b)咨询者指_________(咨询者名称);

    (c)适用法律指在中华人民共和国内具有法律效力的法律和其它文件;

    (d)合同指委托方和咨询者之间签订的合同;

    (e)外国货币指任何非人民币的货币;

    (f)服务指咨询者根据合同条款为完成本项目而进行的工作;

    (g)分包咨询者指按合同条款规定分包部分服务的实体。

    本合同及其条款的含义和解释以及合同双方的关系受中华人民共和国法律的制约。

    本合同以中英文两种文字书写,但有关本合同的含义及解释以英语合同为准。

    咨询服务将在中国_________进行。

    任何通知都应以英语书写。一方给另一方的通知应按对方随时用书面提供的地址寄出。如果没有收到另一方的地址改变通知,则按以下地址寄出:

    _________(委托人的地址、电传号、传真号和电报地址)

    _________(咨询者的地址、电传号、传真号和电报地址)

    任何由专人送去或已按以上地址邮寄、电传、传真、电报的通知都视为寄到。

    咨询者及其人员应自己交纳公司及个人所得税,交纳中华人民共和国适用法律下所征收的其它有关赋税。

    (a)本合同在签署后30天生效。如果本合同在签署后60天内不能生效,签约方的任意一方都有权宣布合同无效。如果出现这种情况,任何一方都无权向双方就此提出索赔。

    (b)咨询者应在本合同生效日两周后开始实施咨询服务,并在_________年内完成所有的咨询服务。除非双方协定在上述同样条件下延长服务,本合同应在完成服务并支付了最后一笔服务后终止。在合同终止或期满时,双方所有的权利和义务均终止,但是合同的终止不能丝毫解除双方之间未了决的权利和义务。

    (c)本合同的有效期为_________年,从合同签署之日算起,在合同期满时自动失效。

    (d)除非双方签署有书面修正意见,否则,不能对合同进行任何变动和修改。

    (a)咨询者应尽一切努力,高效和经济地按国际专职咨询机构承认的技术和惯例,以及咨询标准履行咨询服务和义务。咨询者在与分包咨询者及第三方的交往中应始终维护和支持委托方的合法利益。

    (b)咨询者履行咨询服务时要遵守中华人民共和国的适用法律并尊重当地的有关风俗。

    (c)咨询者在履行与本合同或服务有关的服务中不应为私利而接受贸易佣金、回扣或类似的款项。

    (d)咨询者在每月月底将向委托方提交一份服务进度报告。

    (e)所有按合同要求完成的咨询服务工作都应由委托方检查,并得到它的认可。咨询者要对咨询服务的工作量、正确和完整性负责。

    (f)没有委托方的授权,咨询者在任何情况下都不能转移自己的债务。

    咨询者应雇用并提供资深的、经验丰富的符合进行此项咨询服务的人员。

    (a)履行本合同咨询服务的人员、分包咨询者都必须得到委托方的批准。咨询者应向委托方提供一份他们的简历和合格的健康证明供审查和批准。

    (b)未经雇主另外同意,不得对咨询服务人员作任何变动。如有必要替换咨询人员,其咨询和经验应都必须被委托方接受。咨询者应承担因撤换人员所发生的额外的一切旅费和其它费用。

    (a)委托方应尽力保证中华人民共和国政府为咨询者、分包咨询者颁发在中国_________进行咨询服务所必需的工作许可证和其它有关证件,及时作好安排使咨询者的人员得到必需的进出口签证、居住许可、外币兑换和其它在中国停留所需要的文件。委托方还应确保咨询者与分包咨询者由于咨询工作的需要而携带合理数量的外汇进入中国的权利,以及确保将他们依法履行合同所得收入提走的权利。

    (b)对于本合同项下咨询者所履行的服务,委托方将以本合同第_________条中所提供的方法向咨询者支付。

    (c)委托方应充分保证咨询者在合同期内或合同期后都不承担委托方及其雇员或代理人因错误行为,过失或违约而给咨询者和任何第三方造成的损失、损害或伤亡的责任。

    (a)本合同所涉及的一切费用,采用_________方式,通过中国银行和咨询方的_________银行,用美元支付。所有在中国国外发生的.银行费用由咨询者承担。

    (b)委托方不应支付任何其它开支,咨询方也不应要求改变总报酬,除非双方另有商定。

    (c)委托方将按以下的方式和比例付给咨询者所有的咨询费用:

    (1)在合同实施及咨询人员到达咨询服务地后_________天内,委托方应将第一次付款总咨询费的_________付给咨询方。

    (2)第二次付款额应为总咨费的_________,委托方应在咨询方已经准备好,并递交了咨询报告及其它相关文件,而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被委托方验收后付给咨询方。

    (3)最后一次付款额应为总咨询费的_________,委托方应在咨询方递交了咨询总结报告和说明并被其认为令人满意后付给咨询方。

    (4)所有这些合同下的支付都应付给咨询方在_________银行的帐户上。

    双方将公平地对待相互所享有的合同赋予的权利,并采取一切合理的措施保证本合同的实施。故双方一致表示,希望本合同在相互间公正实施、不损害任何一方的利益。

    (a)双方当事人应全力友好地解决因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议。

    (b)双方之间如不能友好解决因本合同而产生的或与本合同有关的争议,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁。仲裁员所作的仲裁裁决应为双方当事人作为终局裁决接受,对双方均具有约束力。仲裁费用应由败诉方承担。

    委托人(签章):_________ 咨询者(签章):_________

    代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

    技术咨询合同篇十一

    上诉人(原审被告):xx置业顾问有限公司

    地址:xx市zz区美湖路zz号

    法定代表人:

    被上诉人(原审原告): z女士

    地址:xx市xx区xx街

    原审被告:xxa房地产开发有限公司

    地址:xx市xx区xx东路xx号

    法定代表人:

    1、撤销原审判决之第一、二项,改判驳回被上诉人的全部诉讼请求;

    2、改判由被上诉人承担本案一审及二审全部诉讼费用。

    上诉人xxv置业顾问有限公司、xxa房地产开发有限公司与许《委托购房及装修咨询合同》纠纷案件,上诉人不服原审判决之第一、二项,特提起上诉,具体事实与理由如下:

    首先,上诉人委托合同项下义务为提供装修咨询服务,而不是进行实际的装修施工。

    其次,上诉人已经为许华提供了xx苑精装修选集。该选集根据不同户型及各个类型的潜在客户群,分别制作了不同风格及多元功能的装修方案,该选集并附有各方案项下之图纸,可以说,上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修咨询义务。

    最后,至于装修方案最终未能付诸实施,原因并不在上诉人或者同洲公司,而在许华,原因正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。

    因此,上诉人已经充分履行了委托合同的装修咨询义务。

    原审法院并未对上诉人充分履行装修咨询服务义务的事实予以认定,系属认定事实不清。

    前已述之,上诉人充分履行装修咨询服务义务,那么,根据合同法第405条“受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬……”及合同约定,上诉人就应该依约足额相应报酬,事实上,许华也付清了相应的装修咨询报酬。因此,委托购房及装修咨询合同已因相对方均充分履行合同义务而终止,客观上不存在委托人单方解除委托合同的前提。

    反观原审判决,在认定上诉人与许华之间就装修咨询事项的.委托关系的情况下,迳行根据,合同法第四百一十条“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的,除不可归责于该当事人的事由以外,应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求,系属适用法律错误。

    总之,上诉人认为,原审认定事实、适用法律均有误。委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止,上诉人获取报酬有充分的事实与法律依据,无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉请求。

    此致

    xx市中级人民法院

    上诉人:xx置业顾问有限公司

    (盖章)

    日期:20 年 月 日

    技术咨询合同篇十二

    项目名称:____

    委托方:____(甲方)

    顾问方:____(乙方)

    签订地点:省市(县)

    签订日期:年月日

    有效期限:年月日至年月日

    填写说明

    一、“合同登记编号”的填写方法:

    合同登记编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编码,第五、六位为地、市编码,第七、八位为合同登记点编号,第九至十四位为合同登记序号,以上编号不足位的补零,各地区编码按gb2260-84规定填写(合同登记序号由各地区自行决定)。

    二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

    三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划,不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

    四、技术情报和资料的保密:

    包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。双方可以约定,本合同变更、解除、终止,本条款均有效。

    五、其它:

    合同如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介合同作为本合同的附件。

    六、委托代理人在签订本合同书时,应出具委托证书。

    七、本合同书中,凡是当事人约定无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

    依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,合同双方就________项目的技术咨询(该项目属计划※),经协商一致,签订本合同。

    一、咨询的内容、形式和要求:

    二、履行期限、地点和方式:

    本合同自年月日至年月日在(地点)履行。

    本合同的履行方式:

    三、委托方的协作事项:

    在合同生效后(时间)内,委托方应向顾问方提供下列资料和工作条件:

    其它:

    四、※技术情报和资料的保密:

    五、验收、评价方法:

    咨询报告达到了本合同第一项所列要求,采用方式验收,由方出具技术咨询验收证明。

    评价方法:

    六、报酬及其支付方式:

    (一)本项目报酬(咨询经费):元。

    顾问方进行调查研究、分析论证、试验测定的经费为元,由方负担。(此项经费如包含在咨询经费中则不再单列)

    (二)支付方式(采用以下第种方式):

    ①一次总付:元,时间:

    ②分期支付:元,时间:元,时间:

    ③其它方式:

    七、违约金或者损失赔偿额的.计算方法:

    违反本合同约定,违约方应当按技术合同法第四十六条和技术合同法实施条例第八十六条、第八十七条规定,承担违约责任。

    (一)违反本合同第条约定,方应当承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

    (二)违反本合同第条约定,方应当承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

    (三)

    八、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

    九、※其它(含中介方权利、义务、服务费及其支付方式等上述条款未尽事宜):①:本合同书标有※号的条款按填写说明填写。

    技术咨询合同 篇4

    本合同签约各方就本合同书中所述技术秘密的技术内容、成本权益、收益分配、费用支付、违约责任以及与之相关的技术和其资料等内容经过平等协商,在真实,充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》之规定,达成如下协议,由签约各方共同恪守。

    第一条 签约方

    甲方(委托方):___________________________

    乙方(受托方):___________________________

    第二条 合同性质

    本合同属于技术咨询合同。

    第三条 签约时间地点

    本合同由上述签约方于_______年_______月_______日在___________________________签订。

    第四条 项目名称(用简明,规范的专业术语概括本合同针对的特定技术项目)

    ____________________________________________________________________

    第五条 咨询内容

    5.1 本合同所要解决的特定技术问题是:______________________________

    5.2 咨询要求:____________________________________________________

    5.3 咨询方式:____________________________________________________

    第六条 计划安排

    6.1 受托方进行咨询的地点:________________________________________

    6.2 受托方进行咨询的进度安排:____________________________________

    第七条 工作条件

    7.1 委托方为受托方提供如下条件(包括资料,数据,样品,材料等)

    ____________________________________________________________________

    7.2 提供上述条件的时间及方式:____________________________________

    第八条 保密条款

    8.1 保密范围:____________________________________________________

    8.2 保密期限:____________________________________________________

    第九条 实施风险责任

    委托方按照受托方符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失,按如下方式承担:

    9.1 按照法律规定处理□

    9.2 按照约定承担□。约定承担方式如下:____________________________

    第十条 验收标准及方法

    10.1 受托方交付载体:_____________________________________________

    10.2 验收时间、地点:_____________________________________________

    10.3 验收方法:___________________________________________________

    第十一条 费用及支付方式

    11.1 本合同费用总额为_________元,其中:

    (1)技术咨询报酬为_________元;

    (2)购置相关设备,资料等费用为_________元;

    (3)调查研究、分析论证、试验测定等经费为_________元。

    11.2 本合同费用,按以下第_________种方式支付:

    (1)一次总付,支付时间和方式:_____________________________________

    (2)分期支付,支付时间和方式:_____________________________________

    (3)其他方式约定如下:_____________________________________________

    第十二条 费用结算办法

    12.1 费用使用方式:

    (1)包干使用□

    (2)按实际支出使用□

    12.2 实际支出后的结余费用,签约方按如下约定处理:_________________

    甲方

    乙方

    技术咨询合同篇十三

    委托单位名称(甲方):

    咨询单位名称(乙方):

    甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。

    一、工程地点: 山阳县

    二、工程名称:

    三、承包内容: 项目的造价工作。

    四、承包方式:

    五、核对完成日期:按甲方要求日完成。

    六、承包价格: 本工程项目总价的 。

    七、付款方式:合同签订日期甲方将预付款 人民币)转入乙方账户,乙方完成工程量时,甲方支付乙方80%合同款,待文件递交有关部门后,付剩余20%。(若甲方不能按时付款,造成的后果,由甲方自行承担责任)。

    八、甲方责任:

    1、甲方应提供与该项目的'图纸及技术资料,需甲方协调沟通的事项,甲方应尽全力去协调沟通解决,甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。

    2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

    3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用,由甲方承担。

    4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方,由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    九、乙方责任:

    1、 乙方负责 项目造价工作,乙方有权利给甲方提供合理化建议。

    2、乙方根据甲方要求时间,保质保量完成任务。

    3、如因乙方原因造成工作延误,乙方承担相应责任。

    十二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日生效,合同款付清后自动失效。

    十三、未尽事宜,双方协商解决。

    甲方(盖章):__________________乙方:_________________________

    代表人(签字):________________身份证号码:____________________

    _________年________月_______日_________年________月_______日

    技术咨询合同篇十四

    接受服务者(甲方):

    提供服务者(乙方):

    依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。

    为使合同内容具体确定,请在选定项目前的□内打√,空置内容请划去。

    第一条 服务项目

    乙方提供摄像师_名,在甲方举办的 □婚礼 □会议 □聚会 □_活动时,提供纪实摄像服务,并进行后期制作。

    第二条 服务标准及要求

    (一)提供服务的摄像师应具备如下条件:

    _

    摄像师姓名_联系电话_。

    (二)摄像机要求:

    □数码摄像机,机型:_台数:_ ;

    □模拟摄像机,机型:_台数:_。

    (三)后期制作要求:

    1.拍摄内容经简单剪辑(包含:片头、片尾,字幕,配乐等)后,制作成录像片,片长不少于_分钟,并以_文件格式,制成□ □cd □_,数量_碟。

    2.光盘或其他刻录媒介的品牌及型号:_。

    3.电子相册:将指定相片_张,制作成电子相册,编入录像片。

    第三条 甲方(□是□否)允许服务项目中的主要工作由

    第三人来完成。可以交由

    第三人完成的工作_。

    第四条 交付时间

    摄像成品的交付时间为__年_月_日至__年_月_日。

    第五条 服务期限

    (一)乙方提供摄像服务中的拍摄时间为_小时;拍摄起始时间年_月_日_时_分;拍摄起始地点

    (二)乙方完成所有服务的期限__年_月_日前。

    第六条 报酬

    甲方须向乙方支付的报酬为人民币(大写)_元,即(小写)_元。

    若甲方要求按本合同

    第六条第1项的约定延长拍摄时间的,则另外加付_元小时拍摄服务费用(不足一小时以分钟计)。

    第七条 结算方式及期限

    (一)结算方式:甲方可通过以下方式进行付款(可多选)

    □现金 □银行卡 □支票 □其他:_

    (二)付款期限

    第一期:甲方于本合同签订之日向乙方支付报酬的_%,即_元;

    第二期:甲方于_日前向乙方支付_元;

    第三期:甲方于_日前向乙方支付_元。

    第八条 其他约定

    (一)甲方如需变更拍摄时间,应提前七天书面告知乙方。

    (二)甲方应事先提供活动流程并注明必拍场景,作为本合同附件。

    (三)甲方超过约定日期六个月未领取摄制成品的,乙方不负保管责任,但应作妥善处理。

    (四)对甲方提供活动流程并注明必拍场景,乙方应全程跟踪服务。在本合同履行完毕后,乙方仅享有对于摄像作品的署名权,对于著作权中的其他权利,乙方必须在取得甲方的.书面同意后方可行使。

    (五)乙方留有原始影像文件或复制件的,必须妥善保管,不得向

    第三方提供。

    (六)乙方必须保守因履行本合同而获悉的甲方的39;商业秘密或隐私。

    (七)制成的cd或影碟制式应当兼容cd-、177;播放设备。

    (八)_。

    第九条 违约责任:

    (一)甲方擅自变更或解除合同或超过约定付款期限_日,未支付

    第一期应付报酬的,乙方有权单方解除本合同;同时可以要求甲方承担不履行合同的违约责任,违约金按服务报酬的_%计付。

    (二)甲方超过约定的付款期限_日之内支付服务报酬的,应承担逾期付款的违约责任,违约金按每日万分之_计付。

    (三)乙方行使单方解除权后,应以合理的方式销毁所摄制的胶片、数字底片和成品。

    (四)乙方擅自变更或解除本合同的,应向甲方返还已收取的所有款项,违约金按服务报酬的_%计付;乙方在约定拍摄起始时间前_日内,擅自解除本合同,应向甲方承担赔偿责任,赔偿金额为本合同约定服务报酬的_倍,即人民币_元。

    (五)乙方所摄制的成品缺少约定的必拍场景,应按每个场景_元进行赔偿。

    (六)合同约定的摄像师不能在约定的时间完成摄像纪实服务,乙方应及时通知甲方,并有义务向甲方推荐职业等级或技术水平相当的其他摄像师。甲方有权单方解除本合同,乙方应支付违约金人民币_元。

    (八)乙方在处理加工拍摄影像时,造成影像全部灭失,则由乙方负责退还全部服务报酬,并向甲方支付_倍于服务报酬的赔偿金,即人民币_元;如影像部分灭失,应退还灭失部分的报酬,并按前述赔偿金的比例,向甲方支付赔偿金。

    (九)乙方必须对其工作人员利用职务之便侵犯甲方肖像权、隐私权的行为对甲方承担连带责任。

    第十条 争议解决方式

    因本合同产生的争议,由双方自行协议解决;或向相关行业协会或消费者权益保护委员会申请调解。

    当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,按下列第_种方式解决:

    1.向上海仲裁委员会申请仲裁;

    2.向人民法院起诉。

    第十一条 本合同自双方签字或盖章之日起生效。 本合同一式_份,甲、乙双方各执一份。

    甲方(签章):_

    乙方(签章):_

    法定代表人(负责人):_

    法定代表人(负责人):_

    住址:_

    住址:_

    联系地址:_

    联系地址:_

    __年_月_日

    __年_月_日

    技术咨询合同篇十五

    鉴于甲方(委托方)需要就__________________技术项目向乙方(顾问方)咨询;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供咨询意见;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,同意就以下条款订立本合同,共同信守执行。

    第一条咨询项目名称

    1.1本合同的技术咨询项目名称为:(本合同所涉及到的技术咨询项目的名称)

    1.2技术咨询合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征,并且项目名称一定要与内容相一致,尽量使用规范化的表述,如关于______________技术的技术咨询合同。

    1.3甲乙双方可以就有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目;促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目;其他专业技术项目订立技术咨询合同。

    第二条咨询的内容、形式和要求

    2.1本合同的履行标的不是技术成果。而是供委托方决策和选择的咨询报告,即顾问方为委托方就科学研究、技术开发、技术改造、成果推广、工程设计、科技管理等科技项目提出的建议、意见和方案。

    2.2本合同顾问方就委托方的某项特定技术项目向委托方提供咨询报告,其工作内容如下:

    (1)可行性论证:即对某项特定的经济技术项目实施的技术先进性、经济合理性进行综合分析、计算和评价,从而确定该项目是否成功和发展的可能。

    (2)技术预测:即对咨询技术项目的发展趋势进行展望与预测,主要是对新技术、新设备、新工艺、新材料、新产品的发展动态,以及这些技术的发展对某些产品需求的影响的预。

    (3)专题技术调查:即针对咨询技术项目的技术要求,采取多种方式对专题资料、数据的考查与收集工作。

    (4)分析评价报告:即对某项技术的发展给社会带来的积极作用和消极作用进行全面分析研究和全面评价工作。

    2.3顾问方向委托方提供的咨询报告应当符合以下三个条件:

    (1)咨询报告是对特定技术项目的分析、论证、评价、调查和预测的报告或意见;

    (2)以可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告或意见的形式提交;

    (3)应达到合同约定的科技水平,对委托方有相应的参考价值。

    2.4委托方和顾问方约定顾问方提交的咨询报告应达到以下要求:(双方对咨询报告所应达到的要求的约定)

    2.5本合同所称的“咨询报告达到合同约定的要求”仅指咨询报告达到合同约定的形式内容和通过约定的验收方法,不能扩大理解为保证委托方按咨询报告实施达到理想的经济效益和社会效益。

    第三条履行期限、地点和方式

    3.1本合同的履行期限是指奉合同从开始履行到履行完毕的具体时日。双方约定各自的履行期限为:(如委托方在本合同生效后_______日内向顾问方提交有关咨询资料和数据;顾问方应在本合同生效后_______日内完成咨询报告并提交给委托方等)如双方未约定履行期限,义务方可以随时履行,权利方也可以随时要求对方履行,但应给对方必要的准备时间。

    3.2本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地。也可以约定在顾问方所在地,或者双方同意的其他地点。如果约定不明确,则推定在顾问方所在地履行。

    3.3本合同的履行方式可以约定采用顾问方向委托方提交可行性论证、技术预测、专题技术调研及分析评价报告等方式。

    第四条委托方的协作事项

    4.1委托方的协作事项是指为了使顾问方顺利开展咨询工作,委托方应向顾问方提供必要的工作条件、技术背景资料等。

    4.2委托方应协作的事项主要有以下几个方面:

    (1)阐明咨询的问题,向顾问方提供技术背景材料及有关技术、数据;

    (2)根据顾问方的要求补充说明有关情况,追回有关资料、数据;

    (3)提供给顾问方的技术资料、数据有明显错误和缺陷,应及时修改、完善;

    (4)为顾问方进行调查论证提供必要的工作条件。

    4.3双方约定委托方应向顾问方提供以下咨询资料和数据:(委托方应提供的技术背景材料和有关技术、数据)

    4.4双方约定委托方应向顾问方提供以下工作条件:(委托方应提供的工作条件)

    4.5以上协作事项应约定的明确具体,要尽量写明提供资料及工作条件的具体时间、内容、数量和方式等。

    第五条技术情报和资料的保密

    5.1本合同内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的,应在合同中载明秘密事项的范围、密级和保密期限以及各方承担的保密义务。

    5.2委托方提供的技术资料、数据需要保密的,应当在合同中约定保密范围的期限。合同没有约定的,委托方不得干预顾问方引用、发表和向第三者提供。

    5.3双方可以约定不论合同是否变更、解除或者终止,合同保密条款不受其限制而继续有效,各方均应继续承担约定的保密义务。

    第六条验收、评价方法

    6.1鉴于技术咨询合同的验收比较特殊,其成果大都属于软科学范畴,在某种程度上具有无形、不可操作的特点,其验收标准一般无法以硬指标衡量,故双方应本着科学、公正、实事求是的原则。严格按照合同约定的要求进行验收,不能过于苛刻或显失公平。

    6.2双方可以在合同中约定对咨询报告和意见的'验收或者评价方法,可以约定采用鉴定会、专家评估的方法验收,也可以约定以委托方单方认可视为验收通过。但不论采用何种方式验收都应由验收方出具书面验收证明。

    6.3如果双方在合同中没有约定验收或评价方法,则按照合同实用的一般要求组织鉴定。

    第七条报酬及其支付方式

    7.1在技术咨询合同中,技术咨询的经费统称为报酬,双方应明确约定报酬的金额。在本合同中委托方应向顾问方支付报酬________元人民币。

    7.2双方约定报酬的支付方式和期限为:(可以约定采用一次总付、分期支付等方式支付,并明确约定支付期限)

    7.3双方可以约定在合同履行过程中,顾问方进行必要的调查研究、分析论证、试验测定活动经费如果不包含在合同报酬中,其费用应由哪一方支付、支付的金额及方式。

    第八条违约责任

    8.1委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料,影响顾问方工作进度和质量的,所支付的报酬不得追回,未支付的报酬应当如数支付。

    8.2委托方未按照合同约定支付报酬的,应当补交报酬,并支付违约金或者赔偿损失。

    8.3委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料,或者迟延提供合同约定的数据和资料,或者所提供的数据、资料有严重缺陷,影响工作进度和质量的,应当如数支付违约金或者赔偿损失。

    8.4委托方逾期两个月不提供或者不补充有关技术资料、数据和工作条件,导致顾问方无法开展工作的,顾问方有权解除合同,委托方应当支付违约金或者赔偿损失。

    8.5顾问方未按期提出咨询报告或者提出的咨询报告不符合合同约定的,应当减收或者免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失。

    8.6顾问方迟延提交咨询报告和意见的,应当支付违约金;咨询报告和意见不符合合同约定条件的,应当减收或者免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失。

    8.7顾问方不提交咨询报告和意见,或者所提交的咨询报告和意见水平低劣,无参考价值的,应当免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失。

    8.8顾问方在接到委托方提交的技术资料和数据之日起两个月内,不进行调查论证的,委托方有权解除合同。顾问方应当返还已收的报酬,并支付违约金或者赔偿损失。

    第九条争议的解决办法

    9.1甲乙双方在履行本合同的过程中一旦出现争议,可以根据自愿选择协商、调解、仲裁或者诉讼的方式解决争议。

    9.2争议发生后,双方应本着平等自愿的原则,按照合同的约定分清各自的责任,采用协商的办法解决争议。

    9.3若双方不愿协商或者协商不成的,可以将争议提交双方共同指定的第三者进行调解解决。

    9.4若双方协商、调解不成的或者不愿协商、调解的,可以约定将争议提交____________仲裁委员会仲裁解决。

    9.5.双方也可以约定不通过仲裁,直接向法院提起诉讼,通过诉讼的方式解决争议。

    第十条本合同经双方签字、盖章后生效;如需经有关部门批准的,以有关部门的批准日期为合同生效日。

    第十一条本合同未尽事宜,由双方协商解决。

    第十二条本合同一式________份,甲乙双方和有关批准部门各执一份。

    甲方:_________________(签章)乙方:(签章)_________________

    法定代表人:_________________法定代表人:_________________

    日期:_____年_______月_____日 日期:_____年_______月_____日

    审批部门意见:_________________

    审批部门:_________________(签章)

    日期:_____年_____月_______日

    技术咨询合同篇十六

    建设单位(甲方):____________

    地址:____________

    邮码____________

    电话____________

    法定代表人:____________

    职务____________

    咨询单位(乙方):____________

    地址:____________

    邮码____________

    电话____________

    法定代表人:____________

    职务____________

    为使____建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同。

    第一条 甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

    第二条 乙方根据甲方要求,对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于________年____月____日以前交付甲方。

    第三条 甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准,承付乙方咨询费元。自本合同签订之日起____日内,甲方先付给乙方____元,待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内,再付给乙方____元。

    第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。

    第五条 甲方的违约责任

    1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的'时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

    2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额罚款____‰。

    3.甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的50%收费。

    第六条 乙方的违约责任

    1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额罚款____‰。

    2.乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向乙方交付罚款。

    3.乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果的,还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。

    第七条 其他约定

    ________________________________________。

    本合同自签订之日起,甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商解决。

    本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,合同副本一式____份,分别交________建筑工程主管部门、建行____等单位各一份。?

    建设单位(甲方):__________________负责人:______________________年____月____日。?

    咨询单位(乙方):__________________负责人:______________________年____月____日。



    最新技术咨询合同(十六篇).docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: TAGS1 TAGS2 TAGS3 TAGS4 TAGS5
    ADADAD
    热门栏目